建设工程施工承包合同(9)

　　　　　　乙方根据协议条款约定，按照设计和规范的要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证明。在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收。对与设计和规范要求不符的产品，甲方代表拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。甲方不能按时到场验收，验收后发现材料设备不符合规范和设计要求，仍由乙方修复或拆除及重新采购，并承担发生的费用，赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延。
　　　　　　根据工程需要，经甲方代表批准，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用时，由甲方承担发生的经济支出；因乙方原因使用时，由乙方承担发生的费用。
第六章　设计变更
　　　　第25条　设计变更
　　　　　　乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，并由甲方取得以下批准：
　　　　　　　　1．超过原设计标准和规模时，须经原设计和规划审查部门批准，取得相应追加投资和材料指标；
　　　　　　　　2．送原设计单位审查，取得相应图纸和说明。
　　　　　　施工中甲方对原设计进行变更，在取得上述两项批准后，向乙方发出变更通知，乙方按通知进行，否则，乙方有权拒绝变更。
　　　　　　双方办理变更、洽商后，乙方按甲方代表要求，进行下列变更：
　　　　　　　　1．增减合同中约定的工程数量；
　　　　　　　　2．更改有关工程的性质、质量、规格；
　　　　　　　　3．更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
　　　　　　　　4．增加工程需要的附加工作；
　　　　　　　　5．改变有关工程的施工时间和顺序。
　　　　　　因以上变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。
　　　　第26条　确定变更价款
　　　　　　发生第25条规定的变更后，在双方协商的时间内，乙方按下列方法提出变更价格，报甲方代表批准后调整合同价款和竣工日期：
　　　　　　　　1．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款；
　　　　　　　　2．合同中只有类似于变更情况的价格，可以此作为基础确定变更价格，变更合同价款；
　　　　　　　　3．合同中没有类似和适用的价格，由乙方提出适当的变更价格，送甲方代表批准执行。
　　　　　　甲方代表不能同意乙方提出的变更价格，在乙方提出后10天内通知乙方提请工程造价管理部门裁定（实行社会监理的，由总监理工程师暂定，事后提请工程造价管理部门裁定），对裁定仍有异议，按第30条约定的方法解决。