建筑安装工程承包协议(17)

　　　　（1）向_________仲裁委员会申请仲裁；
　　　　（2）向人民法院起诉。
　　27．2　发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果：
　　　　（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
　　　　（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；
　　　　（3）仲裁机构要求停止合同工作；
　　　　（4）法院要求停止合同工作。
28．禁止转包或再分包
　　28．1　劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。
29．不可抗力
　　29．1　本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
　　29．2　不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
　　29．3　因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：
　　　　（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；
　　　　（2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
　　　　（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；
　　　　（4）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担；
　　　　（5）停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；
　　　　（6）工程所需清理、修理费用，由工程承包人承担；
　　　　（7）延误的工作时间相应顺延。
　　29．4　因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
30．文物和地下障碍物
　　30．1　在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。